维修工程施工合同范本。维修工程施工合同范本.doc施 工 合 同发包方（甲方）：安徽医科大学承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。条 工程概况1.1工程名称： 1.2工程地点：安徽医科大学1.3承包方式：乙方包工包料1.4工期：本工程自签订合同起 年 月 日前竣工。1.5工程质量：合格。1.6合同价款（人民币）：大写（￥ ）条 甲方工作2.1 开工前3天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。涉及经济签证的，需按照安徽医科大学有关规定要求办理审批手续。2.3如确定需要拆改原建筑物结。
维修工程承包合同书。立协双方:朱 炎 林 (以下简称乙方)一,工程概况1,工程名称:湖塘街道商贸一条街道路维修2,工程地点:湖塘街道湖塘村二,工程承包范围:本工程为施工图范围内包工包料,一次包定.三,工程工期:从2007年10月30日起到2007年11月30日止.四,工程质量及技术要求:本工程严格按照施工图纸规范施工,质量必须达到合格及以上.五,工程款的结算及支付本工程为合同价(大写):壹万肆仟柒佰捌拾壹元,人民币:14781.00元,工程完工并经验收合格后一次性付清.六,本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字盖章后生效,希双方共同信守.甲方(盖章): 代表(签字):乙方(盖章): 签订日期:2007年10月30日湖塘街道菜市场钢棚合同书湖塘街道办事处 (以下简称甲方)立协双方:朱 炎 林 (以下简称乙方)一。
[精品]淮北五沟煤矿机修车间施工合同书 。依据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局，建设部颁发的《建筑工程施工合同》结合工程具体情况，双方达成如下协... 依据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局，建设部颁发的《建筑工程施工合同》结合工程具体情况，双方达成如下协议：一， 工程概况：1．工程名称：淮北五沟煤矿机修车间2．工程地点：淮北市五沟3．工程建筑面积： 2700 平方米二，工程范围和内容：（一），工程范围：网架安装，水槽，彩板安装等附件安装。以上一次性总承包价大写：肆万捌千元整三．结算方式：1．主题安装完毕付款：总造价的 50%。2．彩板安装完毕再付总承包价的 35%。3．验收合格后扣除 3%的质保金余款一次性付清。4．质保金半年后无质量问题付清。四．双方责。
镇人民政府与晋城市金驹集团机修厂总公司劳动服务公司、晋城煤业集团多种经营公司、连云金驹综合开发总公司煤矿承包合同纠纷案(2)-合同法案例。镇人民政府与晋城市金驹集团机修厂总公司劳动服务公司、晋城煤业集团多种经营公司、连云金驹综合开发总公司煤矿承包合同纠纷案(2) 被上诉人的答辩理由为：1、上诉人认为评估报告是虚假和不真实的，没有事实依据；2、晋城市中级人民法院委托山西省煤炭厅出具的报告是客观公正的；3、每次鉴定，悬壶南乡政府都不予配合，我方有相关人员的书证为据；4、高平市煤炭服务出具的矿井鉴定和高平市会计事务所出具的财产评估报告不合法。故请求二审法院维持原判。 经审理查明：一九九四年三月二十日，悬壶南乡政府与被上诉人签订了《承包经营司家川煤矿合同书》。乡政府为甲方，被上诉人为乙方，主要内容为：1、承包期限为十年；2、承包期间，乙方在甲方原有的固定资产基础上继续投资建设；3、乙方每年上交甲方承包租金300000元。。
维修工程承包合同书。首页 范文大全 合同范文 建设工程合同 正文维修工程承包合同书立协双方:朱 炎 林 (以下简称乙方)一,工程概况1,工程名称:湖塘街道商贸一条街道路维修2,工程地点:湖塘街道湖塘村二,工程承包范围:本工程为施工图范围内包工包料,一次包定.三,工程工期:从XX年10月30日起到XX年11月30日止.四,工程质量及技术要求:本工程严格按照施工图纸规范施工,质量必须达到合格及以上.五,工程款的结算及支付本工程为合同价(大写):壹万肆仟柒佰捌拾壹元,人民币:14781.00元,工程完工并经验收合格后一次性付清.六,本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字盖章后生效,希双方共同信守.甲方(盖章): 代表(签字):乙方(盖章): 签订日期:XX年10月30日湖塘街道菜市场钢棚合同书湖塘街道办事处 (以下。
我在和一家公司谈承包机修车间的协议，合同里有这样一条我不太理解。是没有上工伤等级的全部由承包人承。合同里有这样一条我不太理解，上了等级的除了工伤保险能报销以外，这样合理吗，公司只承担80％，还有20％由承包人承担我在和一家公司谈承包机修车间的协议。是没有上工伤等级的全部由承包人承担安全生产这个你当然也必须负责，可以协调没办法说合理不合理，另外毕竟车间你承包的，只有你自己感觉也是说，你是包工头？还是这个车间人和活都是你的，或者说只包了活，人是公司的员工是说他们公司得操作工，如果有没上保险得，出了工伤的话，由你支付全部医药费用，有工伤保险得操作工，假如出了工伤，保险公司只支付80％的医药费，剩下的那部分公司出80％，你承担20％，那如果有临时操作工呢？当然这种事情很少发生，这种事只能你自己根据那公司得实际情况来考虑签或不签了，如果都有工伤保险的话，我个人认为可以签的恩，那可以签，这条。
机修车间承包合同 - 法律快车法律咨询。如咨询涨工资、退休金等法律常识问题，建议去法律咨询版块或者快搜寻找答案，如还没解决，可免费拨打热线直接咨询律师。 未解决 机修车间承包合同 机修车间承包合同 问题来自：内蒙古 - 赤峰 悬赏：0分 咨询时间：2009-12-19 09:10 咨询人：w1219148bn 法律快车推荐： 问题没有解决，上"好律师在线"预约专业律师！ 我来回答 您还可以输入5000字 温馨提示：使用组合键Ctrl+Enter可快速提交！发布问题、回复咨询，更加方便、及时。 内容描述 问题内容应尽可能陈述清楚，详细的描述事情的经过，有利于律师对整个事情的了解，便于更精确的回答您的问题！ 温馨提示：如果您有任何法律问题，请点此免费法律咨询，万名律师立刻为您提供在线及时权威的解答。。
