沙石供销合同范本。首页 范文大全 合同范文 合同样本 正文沙石供销合同范本需方：自己写一些（以下简称甲方）供方： 自己写 （以下简称乙方）依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，签订本合同以兹双方共同遵守。一、供货内容及地点乙方按甲方的要求，供应各种石材甲方工地内。二、供货单价1、沙2、石子三、质量要求及验收标准1、 根据双方确认样板进行验收；四、供货期限从甲方发出材料需求单之日起计，乙方须在一日内将甲方需要的材料供应甲方指定的地点，如延期，乙方每日支付1000元违约金。(人力不可抗拒除外)五、运输费用，包装标准及费用负担1、 运输费及卸车费由甲方承担。六、工程款的支付及结算1、 材料每十万元(含十万元以上)结算一次，如果一个月不足十万元石材款则以每。
沙石购销合同范本 - 豆丁网。10、除上述装潢要求外，如有增加工作，不超过工程的25%，不增加工资二前条第四项应收帐款软商法的公平价值，可以纠正硬商法的 普遍性 带来的局部不公平，纠正硬商法 稳定性 与交易的 变动性 之间的冲突，以及因此而造成的不公平甲催乙交剩余款，但是乙偷偷将其门卫拉走，然后没消息了同意合同生效 丛书对法条及生活中涉及问题较多的法条结合典型案例，进行了深入浅出的分析，通过案例回答了常见实践问题的处理四为保证乙方的经营利益不受损害，甲方必须保证其所提供的证明文件和手续的真实性和合法性2．本商品信息来自于出版社，其真实性、准确性、合法性、及时性由信息拥有者（出版社）负责，本站不提供任何保证，并不承担任何法律责任但侵权人因故意或者重大过失致人损害，受害人只有一般过失的，不减轻赔偿义务人的赔偿责任 2、。
金碧天下沙石砖购销合同(范本) 。依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，签订本合同以兹双方共同遵守。一、供货内容及地点乙方按甲方的要求，供应各种石材甲方工地内。二、供货单价1、沙 每立方62元。2、石子 每立方64元。3、标准砖 每个0.28元三、质量要求及验收标准根据双方确认样板进行验收；四、供货期限从甲方发出材料需求单之日起计，乙方须在一日内将甲方需要的材料供应甲方指定的地点，如延期，乙方每日支付1000元违约金。(人力不可抗拒除外)五、运输费用，包装标准及费用负担运输费及卸车费由甲方承担。六、工程款的支付及结算材料每十万元(含十万元以上)结算一次，如果一个月不足十万元石材款则以每月结算一次，每次结算的款项甲方应在10天内支付给乙方。材料到场后，甲方应及时安排。
中国裁判文书网。沈阳天北鸿基建设集团有限公司与朱万柱、何影、李鸿君、刘立军、盘锦嘉裕置业有限责任公司买卖合同纠纷一案二审民事判决书 辽宁省锦州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）锦审二民终再字第00019号申请再审人（一审被告、二审上诉人）：沈阳天北鸿基建设集团有限公司，住所地沈阳市沈河区东纬路70号。法定代表人：刘庆璋，该公司经理。委托代理人：朱学素，辽宁诚信为民律师事务所律师。被申请人（一审原告、二审被上诉人）：朱万柱，男，1952年5月18日出生，满族，个体工商户，住辽宁省北镇市。被申请人（一审原告、二审被上诉人）：何影，女，1981年9月22日出生，满族，个体工商户，住辽宁省北镇市。被申请人（一审被告、二审被上诉人）：李鸿君，男，1956年1月31日出生，汉族，无业，住辽宁省沈阳市大东区。委。
沙石购买协议样本免费下载。沙石购买协议样本免费下载，供方：自己写（以下简称乙方）依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，签订本合同以兹双方共同遵守。一、供货内容及地点乙方按甲方的要求，供应各种石材甲方工地内。二、供货单价、沙、石子三、质量要求及验收标准、根据双方确认样板进行验收；四、供货期限从甲方发出材料需求单之日起计，乙方须在一日内将甲方需要的材料供应甲方指定的地点，如延期，乙方每日支付元违约金。人力不可抗拒除外五、运输费用，包装标准及费用负担、运输费及卸车费由甲方承担。六、工程款的支付及结算、材料每十含十以上结算一次，如果一个月不足十石材款则以每月结算一次，每次结算的款项甲方应在天内支付给乙方。材料到场后，甲方应及时安排有关人员进行验收，并在验收合格后将。
沙石采购合同范本 - 豆丁网。供方： （以下简称乙方） 本合同依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同条 货物名称： 序号 货物名称 规格型号 计量单位 数量 金额（元） 备注 条 供货时间和供应数量以甲方材料员通知为准。甲方施工现场必须保证道路畅通，必须保证足够的堆料场。 第三条 质量要求：碎石，含泥量《1%、水洗中粗沙，含泥量《3%，符合GB/T14685-2001Ⅲ类标准要求。每次砂石料进场后必须经甲方质检员验收合格。 第四条 货款结算时间及付款方式及约定： 1、结算方式：每月5 日前结算上月砂石料进场数量，单价按 年《工程造价信息》第 期（成都市 月份建筑材料市场价格）表中的中砂\天然中砂（综合）单价为 元/立方米。
